71 - ZO - Město Boží Dar

Transkript

Obec Boží Dar, č.p. 1, PSČ 362 62
T e l . & F a x . : 3 5 3 8 1 5 1 4 3 , E - m a i l : [email protected]
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZO č. 71 obce Boží Dar dne 19.6.2006
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.
Kontrola plnění usnesení.
Došlá pošta.
Různé.
Usnesení.
Závěr.
K bodu 1) programu – Zahájení, volba ověřovatelů zápisu:
•
•
•
Veřejné zasedání ZO č. 71 bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jednání řídil starosta obce Ing. Jan Horník. Při zahájení
jednání byla konstatována nadpoloviční přítomnost všech členů ZO, konkrétně bylo při zahájení jednání přítomno 5
zastupitelů. V průběhu jednání se v 18.30 hodin dostavil zastupitel pan Jan Novák a v 21.45 hodin opustil jednání
zastupitel pan Antonín Čechura. Z 71. řádného jednání ZO se omluvil a byl omluven zastupitel Ing. Anton Jurica.
Volba ověřovatelů zápisu: Za ověřovatele zápisu ze 71. zasedání ZO byli zvoleni zastupitelé Petr Valtera a Mgr. Miroslav
Petrásek.
Starosta obce seznámil zastupitele s programem jednání. Všemi přítomnými členy ZO byl schválen předložený program
71. zasedání ZO.
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
•
Zastupitelstvo obce rozhodlo na návrh starosty obce odložit kontrolu plnění usnesení na další jednání ZO.
K bodu 3) programu – Došlá pošta:
•
•
•
•
•
71/1 ZO se seznámilo s žádostí o vyjádření k dřevěné přístavbě domu č.p. 39 Boží Dar o rozměrech 6,1 m x 2,5 m,
stavebníků manželů Josefa a Alexandry Vrátných, bydlištěm Sadová 2421, 269 01 Rakovník, kdy přílohou žádosti je
technická zpráva a projektová dokumentace. Usnesení 71/1: ZO nemělo výhrady ke stavbě dřevěné přístavby domu č.p.
39 Boží Dar provedené dle PD předložené manželi Josefem a Alexandrou Vrátných, bydlištěm Sadová 2421, 269 01
Rakovník a pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadatelům (Hlasování: 6 pro).
71/2 ZO projednalo žádost paní Dagmar Kreisingerové, bytem Boží Dar č.p. 58, o umístění odkazu na stránku
www.horyaktivne.cz na vstupní internetové stránce obce Boží Dar, přičemž stránka paní Kreisingerové je zaměřena na
poskytování sportovních služeb. Usnesení 71/2: ZO neodsouhlasilo umístění odkazu na stránku www.horyaktivne.cz na
vstupní internetové stránce obce Boží Dar a to z důvodů následného rovnoprávného umožnění této možnosti i dalším
poskytovatelům služeb v obci, což by vedlo k naprosté nepřehlednosti a i degradaci vstupní internetové stránky obce Boží
Dar. Předmětnou internetovou adresu paní Dagmar Kreisingerové lze umístit na stránkách Infocentra Boží Dar sekce
služby (ne na vstupní stránku). ZO pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadatelce (Hlasování: 6 pro).
71/3 ZO vzalo na vědomí podání ohlášení udržovacích prací, konkrétně opravy fasády na penzionu Bernard, Boží Dar č.p.
14, stavebníky Vratislavem a Ivanou Světlíkovými, bydlištěm Sládkova 1622/12, 360 01 Karlovy Vary. Usnesení 71/3:
ZO nemělo výhrady k záměru provedení udržovacích prací obsažených v ohlášení udržovacích prací na penzionu Bernard,
Boží Dar č.p. 14, manželi Ivanou a Vratislavem Světlíkovými, bydlištěm Sládkova 1622/12, 360 01 Karlovy Vary a
pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadatelům (Hlasování: 6 pro).
71/4 ZO projednalo žádost společnosti GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Na Roudné 29, 301 65 Plzeň, IČ: 49196375 o
vydání souhlasu k provedení zajištění starého důlního díla Kohlreuter A a B na p.p.č. 537/20 k.ú. Ryžovna. Vstupy do
SDD budou zajištěny mříží s respektováním možnosti uzamykatelného vstupu a průletů pro netopýry. Usnesení 71/4: ZO
rozhodlo vydat žadateli společnosti GIS - Geoindustry, s.r.o, Na Roudné 29, 301 65 Plzeň, souhlasné stanovisko
k provedení zajištění starých důlních děl (štol Kohlreuter A a B na p.p.č. 537/20 k.ú. Ryžovna) formou umístění mříží na
vstupu do SDD (Hlasování: 5 pro).
71/5 ZO vzalo na vědomí sdělení Ing. Mileny Barcalové, Nad kostelem 166/1, Březová, zastoupené JUDr. Věrou
Vyčichlovou, Okresnímu soudu v Karlových Varech o rozsahu a přesném uvedení prací, které byly provedeny na
pozemku č. 111/1 a 115/1 k.ú. Boží Dar. Sdělení se týká právní věci o určení vlastnického práva a vydání a vyklizení
nemovitosti.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
71/6 ZO se seznámilo s žádostí paní Zdeny Punčochářové, pracovnice společnosti Služby Boží Dar s.r.o., konkrétně
pracoviště Infocentra Boží Dar o prominutí úhrady nedoplaceného manka z května 2005, přičemž celková výše manka
byla 30.250,- Kč, zaplaceno již bylo 21.000,- Kč a zbývá uhradit 9.250,- Kč. Usnesení 71/6: ZO, jakožto jediný společník
společnosti Služby Boží Dar s.r.o., odsouhlasilo paní Zdeně Punčochářové, pracovnici Infocentra Boží Dar, prominutí
zbytku nedoplaceného manka ve výši 9.250,- Kč (Hlasování: 6 pro).
71/7 ZO vzalo na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení, zaslané odborem životního prostředí Městského úřadu
Ostrov na stavbu "Boží Dar – penzion Engadin: vrty pro tepelné čerpadlo", stavebník společnost Engadin s.r.o., Merklín
č.p. 8, 362 34 Merklín, IČ: 26386666.
71/8 ZO projednalo žádost náčelníka Horské služby Krušné hory, pana Rudolfa Chlada o možnosti pronájmu jedné
uzamykatelné místnosti na Obecním úřadu Boží Dar, popřípadě v hotelu Praha, od měsíce června až do poloviny měsíce
října. Usnesení 71/8: ZO odsouhlasilo pronájem bývalé učebny MŠ v objektu radnice Horské službě Krušné hory a
pověřilo starostu obce, pokud je žádost o pronájem ještě aktuální, vyvěsit záměr na pronájem a uzavřít smlouvu na
pronájem předmětné místnosti mezi obcí Boží Dar a Horskou službou Krušné hory (Hlasování: 6 pro).
71/9 ZO vzalo na vědomí sdělení generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ing. Miloslava
Vaňka ve věci pronájmu části nemovitosti na hraničním přechodu Boží Dar. Dle sdělení generálního ředitele byla
kontaktována firma Navatyp a.s., se kterou má Úřad uzavřenou smlouvu k zajišťování správy majetku na hraničních
přechodech. Zástupce této firmy se obrátí na obec, aby mohly být posouzeny požadavky na prostory a plochy s tím, že
pokud to umožní současný stav, bude snahou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádosti obce vyhovět.
71/10 ZO se seznámilo s žádostí nájemců prodejních míst ve víceúčelové hale Boží Dar na snížení nájemného o 45 %.
Usnesení 71/10: ZO rozhodlo odložit projednání tohoto bodu na příští jednání ZO (Hlasování: 5 pro).
71/11 ZO projednalo žádost pana Tran Ngoc Hoana, nájemce stánků č. 10 a 28 ve víceúčelové hale Boží Dar, o dovolenou
v podnikání (placení nájemného) ve stánku č. 28 od 15.6.2006 do 31.7.2006. Usnesení 71/11: ZO neschválilo žádost pana
Tran Ngoc Hoana, nájemce stánků č. 10 a 28 ve víceúčelové hale Boží Dar, o přerušení placení nájemného ve stánku č.
28, z důvodu dovolené (Hlasování: 6 pro).
71/12 ZO vzalo na vědomí rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech v právní věci žalobců nezletilého Marka Přády,
a nezletilého Tomáše Přády, oba bytem Karlovy Vary, Maďarská 12, zastoupené Matkou Jiřinou Přádovou, bytem jako
nezletilí žalobci proti žalované Obci Boží Dar, se sídlem Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar, IČ: 00479705, zastoupené
starostou obce Ing. Janem Horníkem, o určení vlastnictví k části p.p.č. 51/2 v k.ú. Boží Dar. Samosoudce JUDr. Radek
Černovský rozhodl takto: Návrh na určení, že nezletilí žalobci jsou každý ideálním vlastníkem ve výši jedné poloviny
p.p.č. 51/6 v k.ú. Boží Dar, vzniklé vyčleněním z části p.p.č. 51/2 v k.ú. Boží Dar, se zamítá.
71/13 ZO vzalo na vědomí z MěÚ Jáchymov - SÚ doručené:
a) Kolaudační rozhodnutí č. IV/19/36/06 na stavbu "Boží Dar č.p. 110. Plynofikace objektu." na st.p.č. 133 k.ú. Boží
Dar, na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 13.3.2006 pod č.j.: výst./951/172/06/Kj – stavebníci manželé Petr a
Hana Valterovi, Boží Dar č.p. 110, 362 62 Boží Dar.
b) Sdělení k ohlášení stavebních úprav na objektu č.p. 81 – stavebník paní Štěpánka Moudrá, Boží Dar č.p. 81, 362 62
Boží Dar.
c) Stavební povolení č. IV/10/43/06 na stavbu "Boží Dar 78, Rekonstrukce stanice Horské služby", umístěné na st.p.č.
268 a p.p.č. 303/3 k.ú. Boží Dar – stavebník Horská služba ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 260, 543 51
Špindlerův Mlýn.
d) Oznámení zahájení řízení o změně termínu v užívání dočasné stavby reklamního zařízení Lyžařská škola –
Snowboard E, umístěné na p.p.č. 254/11 k.ú. Boží Dar, do doby dokončení novostavby na st.p.č. 15 k.ú. Boží Dar –
žadatel Lyžařská škola „E“, s.r.o., se sídlem Jáchymov, náměstí Republiky 496, IČO 64830527.
e) Sdělení k ohlášení stavebních úprav bez námitek k provedení stavebních úprav na objektu č.p. 111 Boží Dar –
stavebník Jana Horníková, Boží Dar č.p. 111, 362 62 Boží Dar.
f) Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu "Rodinný dům pana Pavla Pfistera a slečny Lucie Pfisterové na p.p.č.
111/2, Boží Dar" – stavebníci slečna Lucie Pfisterová, bytem Karlovarská 253, Loučky, 357 34 Nové Sedlo a pan
Pavel Pfister, bytem Karlovarská 253, Loučky, 357 34 Nové Sedlo.
g) Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "Boží Dar – DTS 1, kabel 22 kV, TS,
kabel 1 kV", umístěnou na p.p.č. 858, 200/11, 200/42, 200/41, 200/40, 200/39, 200/25, 200/8, 29/2, 862/1, 150/1, 910,
149/1, st.p.č. 358, st.p.č. 360 a st.p.č. 236 v obci Boží Dar, k.ú. Boží Dar – stavebník ČEZ Distribuce a.s.,
Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, IČ: 27232425, zplnomocněný zástupce stavebníka SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00
Plzeň, IČ: 46883657.
h) Rozhodnutí č. VII/26/7/06 o povolení odstranění přístavby garáže k nemovitosti č.p. 111 Boží Dar, umístěné na části
p.p.č. 115/5 k.ú. Boží Dar paní Janě Horníkové, trvale bytem Zvánovická 2508, 141 00 Praha 4.
i) Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou na stavbu "Boží Dar –
Rekonstrukce komunikací", umístěné na p.p.č. 861, 857/6, 909, 860/2, 50/1, 883/2, 864, 865/7, 858, 120/2, 120/3,
859, 860/1, 17 a části st.p.č. 74/1 v k.ú. Boží Dar, na níž bylo vydáno stavební povolení dne 1.3.2005 pod č.j.
výst./4779/183/05/Kj. Jedná se o změnu č. 1 spojovací komunikace s komunikací I/25 (větev T) – rekonstrukce mostu
MK v obci Boží Dar na levostranném přítoku Černého potoka (u objektu "Pizerie") – stavebník Obec Boží Dar, Boží
Dar č.p. 1, IČO: 00479705.
j) Sdělení k ohlášení stavebních úprav bez námitek k provedení stavebních úprav na objektu č.p. 189 Boží Dar –
stavebníků Ing. Jiří a Ing. Hana Čáslavských, Závodu míru 684, 360 17 Karlovy Vary.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
k) Souhlas s oddělením pozemkové parcely č. 859 o výměře 2241 m2 a č. 27/3 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Boží Dar, dle
GP č. 467-114/2006.
l) Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu "Česká pošta s.p. - pošta Boží Dar, Boží Dar č.p. 150 – 362 62 Boží
Dar, Ústřední vytápění" – stavebníka Česká pošta s.p.
Usnesení 71/13g: ZO pověřilo starostu a zaměstnance obce ke svolání schůzky s vlastníky pozemků v lokalitě "Výstavba
Božího Daru – etapa č. II" a přilehlých pozemků, které budou elektrickou energií zásobovány z trafostanice DTS 1
(Hlasování: 5 pro).
71/14 ZO se seznámilo s žádostí společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČ:
26402068 o stanovisko k návrhu neudržovat v zimní sezoně 2006/2007 část silnic III. třídy nalézající se na k.ú. Ryžovna.
Usnesení 71/14: ZO vzalo na vědomí návrh společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177,
Otovice, neudržovat v zimní sezoně 2006/2007 následující uvedené části silnic III. třídy na k.ú. Ryžovna:
– silnice č. III/2193 Hřebečná – Ryžovna,
– silnice č. III/2196 Ryžovna – Potůčky,
– silnice č. III/2197 Zlatý Kopec – Český Mlýn,
– silnice č. III/22141 Horní Blatná – Ryžovna,
s konstatováním, že jde o silnice III. třídy, na kterých se zimní údržba neprováděla již v předešlých letech a vynakládání
finančních prostředků na jejich údržbu by bylo neekonomické. ZO současně pověřilo starostu obce, aby požádal
společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., o stanovisko k údržbě silnic I/25 a III/2196 pro zimní sezónu 2006 –
2007 a to do doby předání částí těchto silnic do majetku obci Boží Dar (Hlasování: 5 pro).
71/15 ZO projednalo žádost o zproštění ročního poplatku za likvidaci komunálního odpadu, kterou předložil pan Max
Neuman, jenž vlastní v k.ú. Boží Dar nemovitost č.ev. 63. O zproštění poplatku za komunální odpad žádá z důvodu, že
veškerý odpad odváží do místa trvalého bydliště, tj. Závodu míru 799, 360 17 Karlovy Vary a popel ze dřeva používá jako
hnojivo na trávník. Pan Neuman je starobní důchodce a bývalý politický vězeň. Usnesení 71/15: ZO schválilo panu Maxu
Neumanovi, bytem Závodu Míru 799, 360 17 Karlovy Vary, sociální výpomoc ve výši 500,- Kč účelově k provedení
úhrady ročního poplatku za likvidaci komunálního odpadu vznikajícího z užívání objektu Boží Dar č.ev. 63 (Hlasování: 6
pro).
71/16 ZO projednalo žádost manželů Lubomíra a Jaroslavy Sapouškových, bytem Boží Dar č.p. 90, o výmaz věcného
břemene, který je zapsán na Katastrálním úřadě v Karlových Varech v rámci koupě nemovitosti č.p. 188 (truhlárna) v k.ú.
Boží Dar ve prospěch prodávajícího obce Boží Dar s tím, že věcné břemeno bylo zřízeno konkrétně na p.p.č. 9/2 a st.p.č.
9/5 na dobu 10-ti let. Doba věcného břemene skončila již 22.9.2002. Usnesení 71/16: ZO souhlasilo s výmazem věcného
břemene, které je zapsáno na Katastrálním úřadě v Karlových Varech v rámci koupě nemovitosti č.p. 188 (truhlárna) v
k.ú. Boží Dar ve prospěch prodávajícího obce Boží Dar s tím, že věcné břemeno bylo zřízeno konkrétně na p.p.č. 9/2 a
st.p.č. 9/5 na dobu 10-ti let a tato doba již uplynula (Hlasování: 5 pro).
71/17 ZO vzalo na vědomí odpověď RNDr. Libora Ambrozka, ministra životního prostředí na žádost o vyjádření k
záměru výstavby VE na Neklidu s ohledem na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. V odpovědi na žádost je
uvedeno, že změna záměru "3 x VE 315 kW a sekundární rozvod na Neklidu" na 3 větrné elektrárny o jmenovitém
výkonu 330 kW s výškou stožáru 49 – 50 m a průměrem rotoru 30 m nepodléhala v době zahájení řízení o změně stavby
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v případě, že příslušný orgán ochrany přírody
dle zákona č. 114/1992 Sb., ve svém stanovisku vyloučil možnost ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
71/18 ZO vzalo na vědomí oznámení, zaslané odborem životního prostředí Městského úřadu Ostrov o ukončení platnosti
vydaných povolení k odběru povrchových a podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních. Na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách končí jejich platnost 1.1.2008.
71/19 ZO projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, Klub RADOST, PS 145,
Wolkerova 22, 796 40 Prostějov 1, o možnosti poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení 71/19: ZO neschválilo
poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu RADOST, PS 145,
Wolkerova 22, 796 40 Prostějov 1 s tím, že Obec Boží Dar podporuje již různé jiné dobročinné aktivity (Hlasování: 6
pro).
71/20 ZO vzalo na vědomí potvrzení o zániku zástavního práva, zaslané Československou obchodní bankou, a.s., Na
Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město na pohledávku ve výši 4.500.000,- Kč.
71/21 ZO vzalo na vědomí stanovisko HZS Karlovarského kraje k žádosti o neinvestiční dotaci na věcné vybavení a k
žádosti o poskytnutí příspěvku na financování potřeb jednotky JSDH obce Boží Dar. HZS Karlovarského kraje posoudil
žádost o příspěvek a tuto postoupil Karlovarskému kraji v termínu stanoveném pravidly, tj. do 31.5.2006. Žádost o
neinvestiční dotaci na věcné vybavení bude postoupena Karlovarskému kraji v souladu s pravidly do 31.7.2006.
71/22 ZO vzalo na vědomí Dodatek č. 8 Smlouvy o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších
vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících, uzavřená ve smyslu ust. § 663 a násl. Občanského
zákoníku a ust. § 261, § 566 a násl. Obchodního zákoníku, uzavřená mezi VSOZČ, Studentská 328/64, Karlovy Vary –
Doubí, IČO: 47700521 a VAK, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary – Doubí, IČO: 49789228. Tento Dodatek č. 8 byl
schválen Radou VSOZČ na 55. jednání dne 18.1.2006 s účinností od 1.1.2006.
71/23 ZO vzalo na vědomí Dodatek č. 9 Smlouvy o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších
vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících, uzavřená ve smyslu ust. § 663 a násl. Občanského
zákoníku a ust. § 261, § 566 a násl. Obchodního zákoníku, uzavřená mezi VSOZČ, Studentská 328/64, Karlovy Vary –
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doubí, IČO: 47700521 a VAK, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary – Doubí, IČO: 49789228. Tento Dodatek č. 9 byl
schválen Valnou hromadou VSOZČ dne 16.6.2006.
71/24 ZO vzalo na vědomí oznámení Všeobecné úvěrové banky, a.s., Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 48550019 o zrušení
bankovní záruky za nabídku č. GTYI0058/06 z/p Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1 na částku 150.000,- Kč, veřejná
zakázka "Oprava lesních cest Jáchymovská spojka a Špičácká – cyklotrasy č. 2002 a č. 2005".
71/25 ZO vzalo na vědomí rozhodnutí zaslané Finančním úřadem v Ostrově, ze dne 5.6.2006 o vynětí z registrace
daňového subjektu Základní škola Boží Dar, DIČ: CZ70992703. Platnost osvědčení č.j. 5098/03/129970 ze dne 4.2.2003
končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí z registrace.
71/26 ZO se seznámilo s cenovou nabídkou firmy STAR – nova, s.r.o., se sídlem Otovice, K Panelárně 172 na dodávku
technologické části v metalické síti pro akci "Kamerový systém - I. etapa" ve výši 115.473,- Kč bez DPH, kdy nabídka
obsahuje dodávky a montáže technologického zařízení v metalické síti dle projektu PROCOM z 11/2005. Usnesení 71/26:
ZO schválilo instalaci technologického zařízení v metalické síti pro kamerový systém od společnosti STAR-nova, s.r.o., se
sídlem Otovice, K Panelárně 172, za cenu 115.473,- Kč bez DPH. V rozpočtu obce na rok 2006 jsou schváleny výdaje na
kamerový systém ve výši 231.000,- Kč. V součtu nabídek společnosti STAR-nova, s.r.o. na úpravu metalické sítě a firmy
ALARMY Ing. Dvořák na dodávku a montáž vlastní kamery činí předpokládané výdaje 187.000,- Kč bez DP a s DPH pak
celkem 222.000,- Kč, což je v intencích schváleného rozpočtu.
71/27 ZO projednalo navrhovaná řešení na odvedení dešťových vod z prostoru investičního záměru "Přípojky
inženýrských sítí pro 7 RD", které předložila společnost ALFA projekt, se sídlem K panelárně 172, Otovice u Karlových
Varů. Usnesení 71/27: ZO souhlasí s variantou č. 4 z předložených řešení na odvedení dešťových vod z prostoru
investičního záměru "Přípojky inženýrských sítí pro 7 RD", které předložila společnost ALFA projekt, se sídlem K
panelárně 172, Otovice u Karlových Varů. ZO podmiňuje souhlas dostatečnou dimenzí dešťové kanalizace a pověřilo
zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení předkladateli řešení (Hlasování: 6 pro).
71/28 ZO vzalo na vědomí žádost pánů Ing. Jaroslava Balcara, jednatele společnosti HUP s.r.o., Boží Dar 197 a Bohumila
Bartoše zastoupeného Lubomírem Sapouškem, Boží Dar 90 o vyjádření k záměru zástavby na pozemcích č. 557/38,
557/39 a 557/40 v k.ú. Boží Dar. Usnesení 71/28: ZO rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k záměru zástavby na
pozemcích č. 557/38, 557/39 a 557/40 v k.ú. Boží Dar, kterou předložili pánové Ing. Jaroslav Balcar, jednatele společnosti
HUP s.r.o., Boží Dar 197 a Bohumil Bartoš zastoupený panem Lubomírem Sapouškem, Boží Dar 90, při dodržení
podmínek v místě obvyklých a pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadatelům (Hlasování: 6 pro).
71/29 ZO projednalo žádost pana Petra Študlara, bytem V Břízách 3, 351 01 Františkovy Lázně o vyjádření k předložené
PD rekreačního objektu, který má být postaven na p.p.č. 454/40 v k.ú. Boží Dar. Usnesení 71/29: ZO podmínilo vydání
souhlasného stanoviska k žádosti pana Petra Študlara, bytem V Břízách 3, 351 01 Františkovy Lázně o vyjádření k PD
rekreačního objektu, doplněním PD o umístění stavby do terénu a na pozemkové parcele, venkovní úpravy a přístup k
objektu. ZO též poukázalo na skutečnost, že přestože se jedná o rekreační objekt, měl by tento svými parametry odpovídat
charakteru rodinného domu. ZO pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadateli (Hlasování: 6 pro).
71/30 ZO vzalo na vědomí rozhodnutí o souhlasu ke stavbě, zaslané odborem životního prostředí Městského úřadu Ostrov
na stavbu "Boží Dar – obytný komplex, DTS 1", stavebník ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha, IČ:
27232425, zastoupenou společností SEG s.r.o., Skladová 4, Plzeň, IČ: 46883657.
71/31 ZO vzalo na vědomí podání ohlášení provádění terénních úprav na p.p.č. 79 a 217 za objektem č.ev. 36 v k.ú. Boží
Dar, společností CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11, 350 11 Cheb, IČO: 49787977. Usnesení 71/31: ZO nemělo výhrady
k záměru provedení terénních úprav obsažených v ohlášení provádění terénních úprav na p.p.č. 79 a 217 za objektem č.ev.
36 v k.ú. Boží Dar, společností CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11, 350 11 Cheb, IČO: 49787977 a pověřilo zaměstnance
obce sdělením tohoto usnesení žadateli (Hlasování: 6 pro).
71/32 ZO projednalo návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 70501309, ze dne 13.6.2005 na stavbu "Ryžovna – Salaš",
uzavřená mezi zhotovitelem Stavební podnik Klatovy a.s., Dragounská 7, 339 39 Klatovy, IČO: 45357323 a objednatelem
Obec Boží Dar, Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar, IČO: 00479705. Dodatek č. 5 uvedené smlouvy se týká prodloužení
termínu dokončení a předání díla, který je nově navržen do 30.9.2006. Zhotovitel žádá prodloužení termínu vzhledem ke
změně technologie výroby objednatelem a postupnému dodávání prováděcí dokumentace. Usnesení 71/32: ZO
odsouhlasilo uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 70501309, ze dne 13.6.2005 na stavbu "Ryžovna – Salaš",
uzavřené mezi zhotovitelem Stavební podnik Klatovy a.s., Dragounská 7, 339 39 Klatovy, IČO: 45357323 a objednatelem
Obec Boží Dar, Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar, IČO: 00479705 a pověřilo starostu obce podepsáním tohoto Dodatku č.
5, jenž se týká termínu dokončení a předání díla k 30.9.2006 (Hlasování: 6 pro).
71/33 ZO vzalo na vědomí vyjádření MěÚ Ostrov – odboru životního prostředí k žádosti o posouzení druhu pozemku.
Jedná se o posouzení p.p.č. 407/1, 557/18, 557/19 a 557/22 v k.ú. Boží Dar, vše "vodní plocha – močál, mokřad". Na
uváděných pozemcích se však fyzicky žádné vodní plochy ve formě močálů ani mokřadů nevyskytují, kdy předmětné
plochy mají všechny znaky kultury plochy ostatní. V případě žádosti o změnu se bude jednat o uvedení dokumentace do
souladu se skutečností. MěÚ Ostrov – OŽP navrhuje proto tuto část pozemku vyjmout z uvedené kultury a převést ji do
kultury plocha ostatní. Usnesení 71/33: ZO odsouhlasilo vyjmutí p.p.č. 407/1, 557/18, 557/19 a 557/22 v k.ú. Boží Dar z
kultury "vodní plocha – močál, mokřad" a převod těchto pozemkových parcel do kultury plocha ostatní s tím, že dále
pověřilo starostu obce a pracovníky obce provedením všech úkonů vedoucích k nápravě současného stavu (Hlasování: 6
pro).
71/34 ZO projednalo žádost stavebníků Ing. Antona a Blanky Juricových, 362 62 Boží Dar č.p. 176 o změnu stavby na
p.p.č. 55/7 a 55/8, "Boží Dar, Dům s rekreačními byty". Usnesení 71/34: ZO podmínilo vydání souhlasného stanoviska k
žádosti stavebníků Ing. Antona a Blanky Juricových, 362 62 Boží Dar č.p. 176 o změnu stavby na p.p.č. 55/7 a 55/8, "Boží
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dar, Dům s rekreačními byty" doplněním předložené změny stavby o informaci zda se mění pohledový charakter stavby,
posouzením zda zřízená parkovací místa nejsou v kolizi s akcí "2. etapa rekonstrukce místních komunikací", zda nejsou
parkovací místa umístěny na pozemcích obce a pokud ano, jakou částí a v jakém režimu budou v rámci pravidel obce
užívány, jaký je poměr parkovacích míst k počtu lůžek a zda je dostatečný průměr nové dešťové kanalizace s tím, že
pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadateli (Hlasování: 6 pro).
71/35 ZO vzalo na vědomí pozvánku hejtmana Karlovarského kraje na 4. pracovní setkání hejtmana a jeho náměstků se
starosty měst a obcí Karlovarského kraje, které se uskuteční 23. června 2006 v budově Krajské knihovny v areálu
Krajského úřadu v Karlových Varech od 9.30 hodin.
71/36 Starosta obce informoval ZO o nabízených službách občanům bývalého okresu Karlovy Vary Občanským
sdružením Res vitae Karlovy Vary.
71/37 ZO se seznámilo s odpovědí Ing. Jiřího Kudrnáče, Generálního ředitele ČEZ Distribuce, a.s. na žádost starosty obce
Boží Dar, odstranit z průtočného profilu koryta Božídarského potoka ocelové roury. Z odpovědi vyplývá, že společnost
ČEZ Distribuce se nebrání provedení přeložky, ale pouze v tom případě, pokud tuto práci někdo jiný uhradí.
71/38 ZO vzalo na vědomí žádost paní Ing. Barbory Klempířové, bytem Moskevská 1232/15, 360 01 Karlovy Vary o
vyjádření k předložené PD rodinného domu, který by měl být postaven na p.p.č. 454/36 v k.ú. Boží Dar. Usnesení 71/38:
ZO rozhodlo vydat stavebníkovi paní Ing. Barboře Klempířové, bytem Moskevská 1232/15, 360 01 Karlovy Vary k PD
rodinného domu na p.p.č. 454/36 v k.ú. Boží Dar, souhlasné stanovisko při dodržení podmínek v místě obvyklých a
pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení žadatelce (Hlasování: 6 pro).
71/39 Starosta obce předložil ZO ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch
Českého Telecomu, a.s. z důvodu přeložky inženýrských sítí pro stavbu "Silnice I/25 Boží Dar - přeložka". Usnesení
71/39: ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch Českého Telecomu, a.s. z
důvodu přeložky inženýrských sítí pro stavbu "Silnice I/25 Boží Dar - přeložka", uzavřenou mezi Českým Telecomem,
a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336 jako budoucí oprávněný a Obcí Boží Dar, 362 62 Boží Dar č.p. 1, IČ:
00479705 jako budoucí povinný a pověřilo starostu obce podpisem předmětné smlouvy (Hlasování: 6 pro).
71/40 ZO vzalo na vědomí oznámení ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje o provedení kontroly na výkon státní
správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, zákona o správním řízení a zákona o volbách do zastupitelstev
obcí, která bude zahájena dne 26.6.2006 v 10.00 hodin.
71/41 Starosta obce informoval ZO o stavu jednání vedeným manželi JUDr. Robertem a JUDr. Marií Bezděkovými,
bytem Rozdělov, Em. Zahrádky 891, Kladno, s majiteli nemovitosti č.ev. 74 panem Michalem Žahourkem, bytem Tyršova
49, Karlovy Vary, panem Ing. Jiřím Žahourkem, bytem Václavkova 508, Praha 6, paní Marií Žahourkovou, bytem
I.P.Pavlova 17, Karlovy Vary, paní Jitkou Kornovou, bytem Svobodova 138, Praha 2 a panem Miloslavem Kornem,
bytem Svobodova 138, Praha 2, ohledně nabídky na odkoupení části pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Boží Dar o výměře 404 m2,
který je ve vlastnictví obce Boží Dar s tím, že předmětem prodeje by se měla stát pouze část p.p.č. 3/2, konkrétně by ve
vlastnictví obce měla zůstat přístupová plocha na pozemky za objektem č.ev. 74. Předmětní majitelé nemovitostí v tomto
prostoru projevili též zájem na odkoupení p.p.č. 3/3 k.ú. Boží Dar nebo její části. Usnesení 71/41: ZO po projednání:
a) r o z h o d l o neprodávat p.p.č 3/3 k.ú. Boží Dar ani její část,
b) r o z h o d l o prodat manželům JUDr. Robertu a JUDr. Marii Bezděkovým, bytem Rozdělov, Em. Zahrádky 891,
Kladno a panu Michalu Žahourkovi, bytem Tyršova 49, Karlovy Vary, panu Ing. Jiřímu Žahourkovi, bytem
Václavkova 508, Praha 6, paní Marii Žahourkové, bytem I.P.Pavlova 17, Karlovy Vary, paní Jitce Kornové, bytem
Svobodova 138, Praha 2 a panu Miloslavu Kornovi, bytem Svobodova 138, Praha 2, část p.p.č. 3/2 k.ú. Boží Dar
v rozsahu cca 209 m2 v prostoru situovaném za objektem č.ev. 74 a to tak, aby plocha o velikosti cca 195 m2 zůstala
v majetku obce a umožňovala i pro budoucí období přístup nejenom na nově oddělenou část p.p.č. 3/2 a p.p.č. 3/4, ale
i na p.p.č. 3/3 vše k.ú. Boží Dar, přičemž jednotlivé díly prodávané části p.p.č. 3/2 dotčeným osobám budou přesně
nadefinovány a dány geometrickým plánem, který nechají vypracovat kupující,
c) s t a n o v i l o podmínky prodeje, kdy cena za 1 m2 byla stanovena jako cena obvyklá při obdobných prodejích
realizovaných obcí tj. 100,- Kč a kdy úhrada všech nákladů spojených s prodejem (vklad do KN, geometrický plán,
atd.) budou hrazeny kupujícími,
d) p o v ě ř i l o starostu obce podepsáním smlouvy o prodeji a všech souvisejících dokumentů a ujednání spojených
s tímto prodejem pokud k němu nebudou vzneseny žádné připomínky z veřejnosti (Hlasování: 6 pro).
71/42 Místostarosta obce informoval ZO o změnách v zajištění služeb spojených s provozem TKR a následné výroby
programů pro Info kanál kabelové televize Boží Dar. Pro provoz TKR Boží Dar se vstupem programů televize Kabel
Ostrov, s.r.o. bylo dohodnuto, že řešením výhodným pro obě strany bude provedení změn v držení oprávnění tj. licence a
její registrace ze společnosti STAR-nova, s.r.o. na společnost Kabel Ostrov, s.r.o. u Rady pro televizní vysílání.
Společnost Kabel Ostrov, s.r.o. požaduje po obci Boží Dar uhradit náklady spojené s přeregistrací ve výši celkem 23.000,Kč. Usnesení 71/42: ZO odsouhlasilo změnu držitele licence a její registraci pro provoz TKR Boží Dar ze společnosti
STAR-nova, s.r.o. na společnost Kabel Ostrov, s.r.o. u Rady pro televizní vysílání. ZO schválilo rozpočtové opatření č.
RO 05/06, kterým se zvyšují výdaje na úhradu nákladů se změnou držitele registrace pro TKR Boží Dar v § 3633 pol.
5169 o částku 23.000,-Kč, o tuto částku se snižuje tř. 6 - rezerva kapitálových výdajů (Hlasování: 6 pro).
71/43 Starosta obce informoval ZO o došlé kopii doplněného podání a vyjádření se k tvrzení žalobce ČEZ Distribuce a.s. a
žalovaného Služby Boží Dar s.r.o. ve věci natržení VN kabelu na vrcholu Klínovce.
71/44 ZO projednalo žádost o vyjádření k licenčnímu řízení pro dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní
1, 360 09 Karlovy Vary. Dopravce požádal o vydání licence na linku 421 102 Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov –
Mariánská – Boží Dar. Usnesení 71/44: ZO pověřilo starostu a zaměstnance obce zjištěním připomínek na linku 421 102
5
Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov – Mariánská – Boží Dar a případným zapracováním do vyjádření k licenčnímu řízení
a jeho následným odesláním Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary (Hlasování: 6 pro).
K bodu 4) programu – Různé:
•
•
•
•
•
•
71/45 Starosta obce předložil ZO k projednání návrh na nákup velkoobjemového kontejneru za cenu 41.500,- Kč včetně
DPH, který by nakoupila společnost Služby Boží Dar s.r.o. za účelem dalšího trvalého pronájmu obci Boží Dar, tj.
k umístění a vyvážení objemného odpadu z odstavné plochy u víceúčelové haly v obci Boží Dar. Usnesení 71/45: ZO
schválilo společnosti Služby Boží Dar s.r.o. nákup velkoobjemového kontejneru a pověřilo jednatele společnosti k podpisu
kupní smlouvy za cenu 41.500,- Kč včetně DPH (Hlasování: 6 pro).
71/46 ZO projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 01012006 uzavřené se společností COMTES CZ, spol. s r.o., Na
Dračkách 24, 162 00 Praha 6, IČ: 25128094 o zajištění služeb spojených s přístupem k internetu prostřednictvím sítě TKR
Boží Dar s tím, že předmětem tohoto dodatku je účtování DPH, které je pro tuto službu 19 %. Usnesení 71/46: ZO
odsouhlasilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 01012006 uzavřené se společností COMTES CZ, spol. s r.o., Na
Dračkách 24, 162 00 Praha 6, IČ: 25128094 o zajištění služeb spojených s přístupem k internetu prostřednictvím sítě TKR
Boží Dar a pověřilo starostu obce podepsáním tohoto Dodatku č. 1, týkajícího se účtování 19 % DPH (Hlasování: 5 pro).
71/47 ZO projednalo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 186/052300704 uzavřené se společností EDIKT a.s., Rudolfovská
461/95, 370 01 České Budějovice, IČO: 25172328, na zhotovení stavby "Objekt TJ – 702 včetně Přípojky NN", kdy se
tímto dodatkem mění předmět díla o vícepráce a cena díla takto:
1.700.456,- Kč - cena dle SOD včetně Dodatku č. 1,
1.342.909,- Kč - cena za gabionovou zeď a hutněný násyp,
- 574.779,- Kč - podíl ŘSD ČR,
2.468.586,- Kč - cena celkem bez DPH,
469.032,- Kč - DPH 19 %,
2.937.618,- Kč - cena celkem včetně DPH.
Usnesení 71/47: ZO konstatovalo, že ve schváleném rozpočtu obce na rok 2006 jsou vyhrazeny finanční prostředky na
spolufinancování SO 702 ("Objekt TJ – 702 včetně Přípojky NN") včetně podílu na gabionové zdi z rozpočtu obce ve výši
2.542.000,- Kč, dále ZO vzalo na vědomí informaci, kdy v průběhu projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2006 bylo
uvažováno s RN za gabionovou zeď ve výši 730.000,- Kč skutečné náklady však činí 1.342.000,- Kč včetně terénních
úprav. Podíl obce na spolufinancování SO 702 včetně gabionové zdi dle smlouvy s ŘSD ČR činí při navýšení RN pak
2.937.618,- Kč. ZO po projednání schválilo rozpočtové opatření č. RO 06/06, kterým se zvyšují výdaje v § 3412, pol.
6121 o částku 500.000,- Kč na krytí zvýšených nákladů spolufinancování objektu SO 702 včetně gabionové zdi a dalších
víceprací a o stejnou částku se snižuje tř. 6 – kapitálová rezerva. ZO odsouhlasilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
186/052300704 uzavřené se společností EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČO: 25172328, na
zhotovení stavby "Objekt TJ – 702 včetně Přípojky NN", kdy se tímto dodatkem mění předmět díla o vícepráce a cena díla
takto:
1.700.456,- Kč - cena dle SOD včetně Dodatku č. 1,
1.342.909,- Kč - cena za gabionovou zeď a hutněný násyp,
- 574.779,- Kč - podíl ŘSD ČR,
2.468.586,- Kč - cena celkem bez DPH,
469.032,- Kč - DPH 19 %,
2.937.618,- Kč - cena celkem včetně DPH
a pověřilo starostu obce podpisem předmětného Dodatku č. 2 (Hlasování: 5 pro).
71/48 Starosta obce informoval ZO o 30. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech,
které proběhlo v pátek 16. června 2006 od 9.00 hodin v hotelu Praha na Božím Daru a seznámil Zastupitelstvo obce s
Výroční zprávou VaK, a.s. Karlovy Vary za rok 2005.
71/49 ZO projednalo "Závěrečný účet obce za rok 2005" obce Boží Dar a konstatovalo, že svým usnesením 70/37 ze dne
15.5.2006 již projednalo výsledek kontroly KÚ Karlovarského kraje "Přezkoumání hospodaření obce za rok 2005", která
neshledala žádná závažná pochybení v hospodaření obce pouze jedné vady. Starosta obce dále informoval ZO, že je
zapotřebí nejpozději do 30.6.2006 požádat KÚ KK o provedení "Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006". Usnesení
71/49: ZO schválilo "Závěrečný účet obce za rok 2005" s tím, že starostovi obce uložilo v souladu s potřebami obce,
předkládat příslušná rozpočtová opatření v průběhu roku 2006 a to i v případě použití a zapojení disponibilního zůstatku
hospodářského výsledku dosaženého za rok 2005. Dále ZO rozhodlo o zaslání žádosti nejpozději do 30.6.2006 na KÚ KK
o provedení "Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006", pověřilo starostu obce zajištěním jejího včasného podání a
zasláním vyrozumění o nápravě vady z kontroly KÚ KK "Přezkoumání hospodaření obce za rok 2005" (Hlasování: 5 pro).
71/50 Starosta obce předložil ZO ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch
Západočeské plynárenské, a.s. z důvodu přeložky plynu pro stavbu "Silnice I/25 Boží Dar - přeložka". Usnesení 71/50:
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch Západočeské plynárenské, a.s. z
důvodu přeložky plynu pro stavbu "Silnice I/25 Boží Dar - přeložka", uzavíranou mezi Západočeskou plynárenskou, a.s.,
Ed. Beneše 2439/70, 304 77 Plzeň, IČ: 49790315 jako budoucím oprávněným a Obcí Boží Dar, 362 62 Boží Dar č.p. 1,
IČ: 00479705 jako budoucím povinným a pověřilo starostu obce podpisem předmětné smlouvy (Hlasování: 5 pro).
6
•
•
•
•
•
•
•
•
71/51 Starosta obce informoval ZO o potřebě investora ŘSD ČR dokončit výkup pozemků - p.p.č. 200/33 o výměře 4522
m2, p.p.č 200/34 o výměře 214 m2, p.p.č. 213/3 o výměře 110 m2, p.p.č. 362/9 o výměře 2218 m2 a p.p.č. 301/46 o výměře
573 m2 vše k.ú. Boží Dar, společností ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 (Správa Karlovy Vary) od obce Boží
Dar pro stavbu "Silnice I/25 Boží Dar – přeložka" s tím, že kupní smlouva by mohla být sepsána pravděpodobně po
1.7.2006. Usnesení 71/51: ZO odsouhlasilo prodej pozemků p.p.č. 200/33 o výměře 4522 m2, p.p.č 200/34 o výměře 214
m2, p.p.č. 213/3 o výměře 110 m2, p.p.č. 362/9 o výměře 2218 m2 a p.p.č. 301/46 o výměře 573 m2 vše k.ú. Boží Dar
společnosti ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 (Správa Karlovy Vary) pro stavbu "Silnice I/25 Boží Dar –
přeložka" za obvyklých smluvních podmínek a za cenu v místě obvyklou stanovenou autorizovaným znalcem v oboru
s tím, že pokud nebudou k vyvěšenému záměru vzneseny žádné připomínky, byl starosta obce ZO pověřen podpisem
smlouvy o prodeji předmětných nemovitostí a všech souvisejících dokumentů a ujednání spojených s tímto prodejem po
1.7.2006 (Hlasování: 5 pro).
71/52 Starosta obce informoval ZO o možnosti nákupu rolby a sněžného skútru pro Ski areál Boží Dar - Neklid
financovaných částečně z programu INTERREG IIIA ve výši 6.600.000,- Kč. Usnesení 71/52: ZO po projednání a za
předpokladu možnosti dosažení částečného financování nákupu rolby a sněžného skútru pro Lyžařský areál Neklid - Boží
Dar z programu INTERREG IIIA (tj. ve výši minimálně 6.200.000,- Kč, což je 70 % z celkových nákladů), pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy s poskytovatelem příspěvku a zajištěním všech dalších úkonů vedoucích ke zdárnému
čerpání příspěvku a jeho řádnému vyúčtování vše v rámci projektu "Lyžařský areál Neklid – Boží Dar, nákup rolby a
sněžného skútru" vedeným pod registračním číslem CZ.04.4.81/1.2.00.1/0063 (Hlasování: 5 pro).
71/53 Starosta obce informoval ZO o stavu záměru směny pozemků vyvolané pro potřebu získání pozemku pro výstavbu
budoucí víceúčelové sportovní haly Boží Dar, kdy manželé Jan a Svatava Novákovi, bytem Boží Dar č.p. 196, převedou
manželům Ing. Antonu a Blance Juricovým, bytem Boží Dar 176 p.p.č. 557/30 o výměře 488 m2, p.p.č 557/34 o výměře
30 m2 , p.p.č. 557/32 o výměře 679 m2 a p.p.č. 557/17 o výměře 845 m2, manželé Juricovi převedou obci Boží Dar část
p.p.č. 200/17 k.ú. Boží Dar o výměře cca 6.000 m2 pro výstavbu víceúčelové haly a obec Boží Dar převede část p.p.č.
430/1 k.ú. Boží Dar o výměře cca 4150 m2 manželům Novákovým pro výstavbu parkoviště ke Ski areálu Novako.
Usnesení 71/53: ZO po projednání:
a) o d s o u h l a s i l o směnu pozemků realizovanou z důvodu získání pozemku pro budoucí víceúčelovou sportovní
halu Boží Dar, kdy manželé Jan a Svatava Novákovi, bytem Boží Dar č.p. 196, převedou manželům Ing. Antonu a
Blance Juricovým, bytem Boží Dar 176 p.p.č. 557/30 o výměře 488 m2, p.p.č 557/34 o výměře 30 m2 , p.p.č. 557/32 o
výměře 679 m2 a p.p.č. 557/17 o výměře 845 m2, manželé Juricovi převedou obci Boží Dar část p.p.č. 200/17 k.ú.
Boží Dar o výměře cca 6.000 m2 pro výstavbu víceúčelové haly a obec Boží Dar převede část p.p.č. 430/1 k.ú. Boží
Dar o výměře cca 4150 m2 manželům Novákovým pro výstavbu parkoviště ke Ski areálu Novako,
b) p o v ě ř i l o starostu obce podpisem předmětné směnné smlouvy dle vypsaného záměru a všech souvisejících
dokumentů a ujednání spojených s touto směnnou,
c) r o z h o d l o o tom, že výměra směňovaných pozemků bude upřesněna oddělovacím geometrickým plánem a cena
směňovaných pozemkových parcel bude zjištěna znaleckým posudkem, přičemž náklady na zajištění GP, znaleckých
posudků, vkladu do KN a dalších nákladů spojených s realizací směny ponese každá ze smluvních stran ve výši 1/3
skutečných nákladů s tím, že na směně profitující smluvní strana uhradí daň z převodu nemovitostí.
71/54 Starosta obce předložil ZO ke schválení návrh PD Změny č. 1 "Rekonstrukce mostu LC „Kaffenberská“" v rámci
akce "Oprava lesních cest „Kaffenberská“ a „Na Vraky“" v k.ú. Boží Dar a Ryžovna, vypracovaný společností PONTIKA
s.r.o., IČO: 26342669 se sídlem Štůrova 325/15, 360 04 Karlovy Vary. Usnesení 71/54: ZO schválilo předložený návrh
PD Změny č. 1 "Rekonstrukce mostu LC „Kaffenberská“" v rámci akce "Oprava lesních cest „Kaffenberská“ a „Na
Vraky“" v k.ú. Boží Dar a Ryžovna, vypracovaný společností PONTIKA s.r.o., IČO: 26342669 se sídlem Štůrova 325/15,
360 04 Karlovy Vary, při dodržení podmínek v místě obvyklých a pověřilo zaměstnance obce sdělením tohoto usnesení
zhotoviteli (Hlasování: 5 pro).
71/55 Starosta obce předložil ZO návrh na zrušení výběru parkovného přes letní období, od doby ukončení zimní lyžařské
sezóny, do doby plného zahájení lyžařské sezóny na parkovištích "Kapka", "Nad Zeleným domem" a "U sněhuláka" a to
z důvodů zvýšení počtu návštěvníků v obci v letních měsících. Usnesení 71/55: ZO odsouhlasilo pro letní a podzimní
období zrušení výběru parkovného na parkovištích "Kapka", "Nad Zeleným domem" a "U sněhuláka" do doby plného
zahájení lyžařské zimní sezóny 2006 – 2007 s tím, že OP Boží Dar provede v tomto smyslu a po tuto dobu přechodnou
úpravu dopravního značení souvisejícího s placeným parkováním (Hlasování: 5 pro).
71/56 Starosta obce předložil návrh, aby prostranství za hotelem St. Anna, využívané pro parkování vozidel hostů, bylo
pokryto živičným povrchem s tím, že náklady na pokládku živičného povrchu uhradí majitel a provozovatel hotelu St.
Anna tj. Ing. Jan Horník, bytem Boží Dar 178. Usnesení 71/56: ZO odsouhlasilo provedení pokládky živičného povrchu
za hotelem St. Anna v rozsahu plochy využívané pro parkování vozidel tohoto hotelu s tím, že vyvolané náklady uhradí
majitel a provozovatel hotelu St. Anna (Boží Dar 44) Ing. Jan Horník, bytem Boží Dar 178 (Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel
hlasování).
71/57 Starosta obce předložil návrh na vyplacení prémií pro jednatele společnosti Služby spol. s r.o., Boží Dar pana
Jaromíra Šostoka. Usnesení 71/57: ZO se usneslo, že o stanovení výše prémií pro jednatele společnosti Služby Boží Dar
s.r.o. pana Jaromíra Šostoka bude jednáno i v souvislosti s úpravou jednatelské smlouvy na jednom z dalším jednání ZO
(Hlasování: 5 pro).
71/58 Starosta obce předložil ZO k odsouhlasení Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě z 1. května 2005, uzavřenou mezi obcí
Boží Dar a panem Marcelem Petrem, bytem Majakovského 9, 360 05 Karlovy Vary. Mandátní smlouva je na zajišťování
technického dozoru investora na stavbách realizovaných s finančním zajištěním obce Boží Dar. Smlouva byla uzavřena na
7
•
•
•
•
stavby "Rekonstrukce místních komunikací Boží Dar – I. etapa" a "Oprava lesních cest „Kaffenberská“ a „Na Vraky“".
Tento Dodatek č. 1 rozšiřuje předmět činnosti na stavby "Oprava lesních cest „Špičácká“ a „Jáchymovská spojka“",
"Regenerace kašen, pítek a pramenišť Boží Dar", přípravu a případnou realizaci staveb "Boží Dar – rašeliniště: Celková
oprava naučné stezky", "Rekonstrukce místních komunikací II. a III. etapa" a technickou pomoc pro další blíže
nespecifikované akce a stavby prováděné obcí Boží Dar. Usnesení 71/58: ZO odsouhlasilo rozšíření předmětu plnění
mandátní smlouvy mezi obcí Boží Dar a panem Marcelem Petrem, bytem Majakovského 9, 360 05 Karlovy Vary o
Dodatek č. 1, na stavby "Oprava lesních cest „Špičácká“ a „Jáchymovská spojka“", "Regenerace kašen, pítek a pramenišť
Boží Dar", přípravu a případnou realizaci staveb "Boží Dar – rašeliniště: Celková oprava naučné stezky", "Rekonstrukce
místních komunikací II. a III. etapa" a technickou pomoc pro další blíže nespecifikované akce a stavby prováděné obcí
Boží Dar a pověřilo starostu obce podpisem předmětného Dodatku č. 1 (Hlasování: 5 pro).
71/59 Starosta obce předložil ZO návrh úhrady paušálu telefonních poplatků pro podnikající fyzické osoby pracujících pro
obec na mandátní smlouvu, konkrétně se jedná o paní Olinu Zámostnou, pana Marcela Petra a pana Vlastimila Novotného
a zaměstnance obce Ing. Ladislava Jurišty. Usnesení 71/59: ZO odsouhlasilo navýšení nákladů účtovaných formou
mandátních smluv podnikajícími fyzickými osobami pracujících pro obec na mandátní smlouvu, konkrétně pak paní Olině
Zámostné a panu Marcelovi Petrovi o 2.000,- Kč měsíčně a panu Vlastimilu Novotnému o 1.000,- Kč měsíčně s tím, že
starosta obce byl pověřen podepsat v tomto smyslu dodatky k předmětným mandátním smlouvám. ZO dále odsouhlasilo
proplácení služebně vedených telefonních hovorů zaměstnance pana Ing. Ladislava Jurišty z kreditního mobilu ve výši
1.500,- Kč měsíčně (Hlasování: 5 pro).
71/60 Místostarosta obce informoval ZO o žádosti firmy "HTZ Plzeň, EL. Krásnohorské 26, 323 11 Plzeň, Jan Soukup,
Hasičská technika a zařízení" na snížení kupní ceny starého hasičského vozidla TATRA 148 CAS 32 KVA 73-34 o
15.000,- Kč, které bylo zdůvodněno horším technickým stavem vozidla než se předpokládalo, což bylo doloženo
odborným posudkem znalce z oboru. Usnesení 71/60: ZO vyhovělo žádosti firmy "HTZ Plzeň, EL. Krásnohorské 26, 323
11 Plzeň, Jan Soukup, Hasičská technika a zařízení" o snížení kupní ceny starého hasičského vozidla TATRA 148 CAS 32
KVA 73-34 o 15.000,- Kč tzn. na konečných 65.000,- Kč, na základě odborného posudku provedeného znalcem z oboru a
pověřilo místostarostu obce a starostu obce zajištěním všech úkonů vedoucích ke zdárnému dokončení prodeje
předmětného vozidla včetně podpisu kupní smlouvy a případných ostatních souvisejících dokumentů (Hlasování: 5 pro).
71/61 Místostarosta obce předložil ZO návrh na vypracování studie a další související dokumentace, až po stavební
povolení na venkovní víceúčelový sportovní areál v prostoru u budoucí sportovní haly. Usnesení 71/61: ZO odsouhlasilo
návrh na vypracování studie a další související dokumentace, až po stavební povolení na venkovní víceúčelový sportovní
areál v prostoru u budoucí sportovní haly s tím, že místostarosta obce a starosta obce byli pověřeni předložením návrhů na
dodavatele těchto prací do některého z dalších jednání ZO (Hlasování: 5 pro).
71/62 Místostarosta obce předložil ZO návrh na vypracování studie pro realizaci "Zimního dětského areálu" v prostoru
sjezdovky za hotelem Praha. Usnesení 71/62: ZO odsouhlasilo návrh na vypracování studie a další související
dokumentace, až po stavební povolení pro realizaci "Zimního dětského areálu" v prostoru sjezdovky za hotelem Praha
s tím, že místostarosta obce a starosta obce byli pověřeni předložením návrhů na dodavatele těchto prací do některého
z dalších jednání ZO (Hlasování: 5 pro).
K bodu 5) programu – Usnesení:
ZO se jednomyslně usneslo, že veškeré body 71. jednání ZO a z nich vyplývající závěry jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení. Přítomnost členů ZO na 71. jednání ZO dne 19.6. 2006 – viz originál prezenční listiny.
K bodu 6) programu – Závěr:
71. jednání ZO starosta obce ukončil dne 19.6.2006 ve 23:30 hodin. Další řádné 72. jednání ZO se bude konat od 17:00 hodin
na OÚ Boží Dar v kanceláři starosty obce v průběhu školních prázdnin tzn. červenec až srpen 2006.
Ing. Jan Horník
starosta obce Boží Dar
Jaroslav Formáček
místostarosta obce Boží Dar
Ověřovatelé zápisu
Mgr. Miroslav Petrásek
Antonín Čechura
Boží Dar, 19.6.2006
8

71 - ZO - Město Boží Dar

Transkript

Podobné dokumenty

A3 Kujan 2016 Bozi dar

Listuji v útlé knížečce, o níž vím mnoho let, že je, ale která se mi

Společenský život

pořad bohoslužeb

Pečeť víry - červenec a srpen 2014

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou

COVENANT AGREEMENT